JurídicoESEN
Decreto 810 de 1986 →In force

Article 13

Son Funciones De La División De Interventoría: A) Coordinar O Llevar A Cabo Directamente La Interventoría En Los Contratos De Construcción, Montaje Y Puesta En Servicio De Las Obras Civiles; B) Elaborar Los Cronogramas De' Las Obras Asignadas A Contratistas; C) Coordinar Y Controlar La Interventoría De Las Obras Que Sean Contratadas Con Firmas Externas Y Rendir Los Informes Que Permitan Su Evaluación Técnica; D) Controlar La Calidad De Los Materiales Utilizados Por Los Contratistas; E) Rendir Informes A La Subgerencia De Reconstrucción Sobre El Funcionamiento De La División; F) Las Demás Que Le Sean Asignadas Y Correspondan A La Naturaleza De La Dependencia

Decreto 810 de 1986 · por el cual se aprueba el Acuerdo número 003 de 1986, que establece la Estructura Orgánica del Fondo de Reconstrucción “Resurgir” y se determinan las funciones de sus dependencias.

The official text of this article is in Spanish and is shown as published by the Colombian authorities.

01

Text of the article

✓Verbatim text as it appears in the provision. Hard data, citable.

Son funciones de la División de Interventoría

a)

Coordinar o llevar a cabo directamente la interventoría en los contratos de construcción, montaje y puesta en servicio de las obras civiles;

b)

Elaborar los cronogramas de' las obras asignadas a contratistas;

c)

Coordinar y controlar la interventoría de las obras que sean contratadas con firmas externas y rendir los informes que permitan su evaluación técnica;

d)

Controlar la calidad de los materiales utilizados por los contratistas;

e)

Rendir informes a la Subgerencia de Reconstrucción sobre el funcionamiento de la división;

f)

Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. Subgerencia Financiera

02

Constitutional history

Every Constitutional Court ruling that has reviewed this article, in chronological order. Follow how the doctrine evolved: each ruling links to its record.

This article has no constitutional review recorded in the Court’s graph. It may not have been challenged yet, or the challenge may not have reached a decision on the merits.
See all of Decreto 810 de 1986